Договор №

 

 

г.Санкт-Петербург                                                                                                                       «»  201_г.  

 ООО «Инженерная компания «Прометей»», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Колупаева Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одой стороны и Рондель Анна Константиновна, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

 1.1 «Подрядчик»   принял   на   себя   обязательства   по проведению пуско-наладочных работ котельного оборудования  расположенного по адресу: __________________________________.

1.2 «Заказчик » обязуется принять и в порядке определенным настоящим Договором оплатить указанные работы .

1.3 Условия договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ.

 2.1 Стоимость работ, в п. 1.1 настоящего Договора , составляет ____   рублей в том числе НДС 18%  ____руб.

2.2 Если в процессе производства работ, возникла необходимость проведения дополнительных   работ, не предусмотренных сметой, либо изменения стоимости работ, «Подрядчик» должен своевременно  предупредить  об этом «Заказчика». В случае согласия «Заказчика» производство    дополнительных   работ , либо  изменение сметной стоимости оформляются дополнительными сметами.

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

 3.1 Создать «Подрядчику» необходимые условия для  выполнения работ и оплатить выполненные     работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2 Гарантировать сохранность поставленных на объект оборудования и материалов.

3.3 Принять с участием «Подрядчика» выполненные работы.

3.4 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях    настоящего   Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

 4.1 Выполнить работы собственными силами по настоящему Договору в сроки, установленному пунктом 5 настоящего Договора.

4.2 Нести полную ответственность до момента окончания работ, за сохранность оборудования, изделий,  конструкций и материалов в случае предоставления их «Заказчиком».

4.3 Сдать «Заказчику» законченные работы на объекте.

4.4 Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях договора.

 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

 5.1 Срок начала работ : ____ 201___ г.

5.2 Сроки выполнения работ : ___ рабочих дня .

5.3 Сроки выполнения работ могут быть изменены путем  подписания    дополнительного   соглашения к   настоящему Договору.

 6.ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

 6.1 «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» акты сдачи-приемки выполненных работ.

 6.2 «Заказчик» в течении 10-ти календарных дней со дня получения Актов сдачи-приемки   выполненных работ обязан подписать их и вернуть «Подрядчику» или  направить   мотивированный отказ. Обнаруженные  недостатки выполненных работ устраняются «Подрядчиком» за свой счет.

 7.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

7.1 «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» 100% стоимости работ перед проведением пуско-наладочных работ котельного оборудования.

7.2 «Заказчик» вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

7.3 Оплата выполненных работ в любой форме разрешенных законодательством.

 8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1 Гарантийный срок эксплуатации результатов работ, устанавливается  не мене 12-ти  месяцев с момента   окончания работ по настоящему Договору.

 9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

 9.1 «Подрядчик» обязан устранить за свой счет все дефекты, возникшие по его вине в процессе  выполнения работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации включая  ремонт,   замену   оборудования, запасных частей, в течении согласованными обеими Сторонами срока , но не превышающего 30-ти дней с момента обнаружения дефектов. 

9.2 За нарушение «Заказчиком» предельного срока исполнения обязательств по оплате  по настоящему Договору «Подрядчик» имеет право начислять  «Заказчику» проценты за пользование

чужими денежными  средствами  общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения «Заказчиком» условий Договора.

9.3 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения настоящего Договора.

 10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  невыполнение   обязательств  по настоящему Договору , если оно явилось следствием природных  явлений,   военных действий, вступлением в силу законодательных и нормативных Актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли ан исполнение Сторонами настоящего Договора. В случае наступления

обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по  настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали   обстоятельства    непреодолимой    силы, а  также последствия вызванные этими обстоятельствами.

 10.2 Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать  более 2-х месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков другой Стороне.

 11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления денежных средств на счет «Подрядчика» и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

 12.ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1 Все споры между сторонами , по которым не было достигнуто соглашение , разрешаются в    соответствии с действующим законодательством РФ и Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течении 10 (десяти) дней с момента получения претензий.

 13.ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ.

 13.1 Приложение к настоящему Договору является :

Приложение №1 «Лицензия-допуск СРО на право осуществления строительной деятельности»

Приложение №2 «Смета выполненных работ»

Настоящий Договор составлен на 3-х страницах в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

По одному экземпляру для каждой стороны .Все приложения настоящему Договору , упомянутые в его тексте, являются неотъемлемыми частями Договора.